工程合同
随着人们对法律的了解日益加深，合同的用途越来越广泛，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是我整理的2021工程合同范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
工程合同1
总包方：________________________(以下简称甲方)
分包方：________________________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和_______市人民政府_______号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目
1、工程名称：____________________
2、工程地点：____________________
3、工程编号：____________________
4、施工许可证号：________________
5、营业执照号：__________________
6、分包工程范围及工程量(附预算书)
7、分包工程期限________年______月______日开工，________年______月______日竣工。
8、分包工程人工费用________元。
9、乙方投入工种及人数________人。
第二条工程结算
按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人________计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的________%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。
第三条工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条安全生产
1、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
2、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。
3、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
第五条生活管理
1、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤由甲方按定量提供。
2、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。
第六条分包工程人工费单价
1、单位工程分包，每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干，每平方米________元。
2、内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为________元。达到合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。
3、单项分包石、土方工程的每预算工日为________元。
4、清工每工日为________元。
5、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。
6、水、电、暖、卫工程，每预算工日(按幢号分包为)________元。
7、冬季施工期间(________月________日到________月底)降低工效________%的工日。其工日单价为________元。
8、分包工程费用明细表(________项均可，并经双方协商一致之后以附件的形似附于本合同之后)
第七条材料供应管理
乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。
第八条施工机具
1、大型工具由甲方负责，保证使用需要。
2、手工操作工具，由乙方负责。
3、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。
4、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。
第九条现场管理
1、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。
2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。
3、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。
第十条违约责任
1、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。
2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费________%的逾期违约金。
4、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。
第十一条附则
1、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第()项解决：
(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁;
(2)向人民法院起诉。
2、本合同一式_______份，甲乙双方各执正本_______份。其余副本，报送_______备案。
3、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的'区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。
4、双方商定的其他条款：
①______________________________
②______________________________
第十二条合同有效期
本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。
总包方(盖章)：_______________分包方(盖章)：_______________
________年________月________日________年________月________日
工程合同2
发包方：（以下简称甲方）
承包方：(以下简称乙方）
一、工程名称：长安区教师花园小区_____楼
二、工程地点：西安市长安区青年南街
三、承包方式：只包工不包料(含所有施工机具)
四、承包内容：室内外填土及夯实。
五、承包单价：室内填土_____元/m3、室外填土_____元/m3(含灰土)。
六、付款方式：乙方完成承包范围内的全部工作内容并经甲方验收合格后，甲方付给乙方全部工程款。
七、质量及工期要求：
1、回填土厚度不大于300㎜、压实系数不小于0.94同时高、表面平整度等技术指标必须符合国家验收规范要求，对不符合要求的乙方必须返工处理，并承担因此造成工期延误而给甲方带来的损失。
2、因乙方原因造成中途停工或退场的损失，由乙方全部承担，并按乙方以完工程量的60%进行结算。其余40%不予结算。
八、安全要求：
1、乙方必须遵守甲方现场的一切规章制度，对不服从甲方管理的人员甲方有权勒令其退场。
2、乙方应随时检查自己的用电设备状态是否正常，发现问题应立即停电检修，不得带病作业。
3、乙方在施工中应经常教育职工注意安全，对因乙方违规操作而造成的人员伤亡或财产损失甲方概不负责。
甲方(公章)：________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日________年____月____日
答：建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。由于一项工程的建设需要经过勘察、设计、施工等若干过程才能最终完成，所以，建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。1、勘察合同，指发包人与勘察人就完成建设工程地理、地质状况的调查研究工作而达成的协议。2、设计合同实际上包括两个合同，一...
答：1.投标人在招标文件规定的投标有效期内即___年___月___日后至___年___月___日内未经贵方许可撤回投标文件;2.投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程施工合同》;3.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证;4.招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形...
答：简单工程承包合同模板(大全6篇)(篇一) 合同编号: 甲方: 乙方: 第一条:合同目的 甲方聘用乙方在xx建筑公司从事劳务工作,本公司现招聘建筑工人(钢筋工、木工、瓦工),双方经充分协商达成一致,在甲乙双方自愿的情况下签订以下合同。为保证甲方工程的顺利完成,双方应互相协作,认真...
答：工程合同是一个大范围的概念，工程合同的类型也是多种多样。按照不同的标准可以划分为不同的种类。一、承包关系类型合同 工程合同的履行期一般都是很长的，只有一个施工单位进行建设是无法按时竣工的，那么就出现了分包这种形式。1、总包合同。建设单位(发包方)将工程项目建设全过程或其中某个阶段的全部工...
答：建筑工程承包合同模板1 乙方: 甲方雇请乙方在 建造两层砖混结构房屋一栋约240平方米(结算时按实际面积进行决算),为了明确双方各自职责,确保工程质量,明确经济目的,现经甲、乙双方协商,在平等、自愿的原则下达成以下条款: 一、乙方以包工包料的方式予以承建 每平方米的单价1016元计算(大写:壹仟零壹拾陆元整),大...
答：工程承包合同协议书1 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规精神,双方在平等、友好、互惠互利的原则下,为确保工程顺利进行,保障双方责任、权利和义务,经双方协商签订本合同以此共同遵照执行。 一、承包形式:包工不包料 二、结构形式:地下室现浇屋顶,一层底商,二层以...
答：★ 包工包料工程合同 ★ ★ 道路工程承包合同 ★ ★ 建设工程施工合同 ★ 简单工程建筑承包合同1 甲方:南苑新村1#综合楼 乙方:(砌工) 甲方将南苑新村1#综合楼砌体工程,装饰装修分项工程承包给乙方施工,为明确双方责任按时按质完成施工任务,经双方友好协商,特定立如下协议: 一、承包范围:图纸设计范围内所有...
答：1.工程劳务合同范本通用版 甲方: 乙方: 为了保证工程施工的顺利进行,经甲、乙双方协商对分项工程施工达成工程劳务分包合同条款如下: 一、工程分包情况: 1、工程名称: 2、建筑面积:平方米; 3、分包内容: 4、合同价款:本合同采用固定单价合同形式,即人工费元/平方米; 5、质量要求:达到国家标准要求; 6、拨款方式...
答：一、建设工程合同主体 1、在签订建设工程合同中发包人应切实注意承包人的资格。因为一项工程,事关重大,其不仅关涉到财产的损失,而且关涉到工程使用者的生命安全,合同当事人的选择在建设工程合同中至关重要,选择建设工程合同的主体应从以下几个方面考虑: (1)资质能力,是否具有从事建设工程的资格; (2)施工能力; (...
答：★ 包工包料工程合同 ★ ★ 脚手架工程承包合同 ★ ★ 自建房施工合同 ★ ★ 绿化工程承包合同 ★ 经典工程承包合同书范文1 一、工程名称及建设地点: 1、 工程名称:___ 2、 建设地点:___ 二、工程范围: 按招标图纸及工程量清单所含的园建、景观、绿化工程 三、工程总造价: 合同总价含 费用确定...
