家庭居室装修施工合同
kuaidi.ping-jia.net 作者：佚名 更新日期：2024-07-31
家庭居室装修施工合同
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，越来越多事情需要用到合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是整理的家庭居室装修施工合同，欢迎大家分享。
家庭居室装修施工合同1
发包方(简称甲方)：__________________________________
承包方(简称乙方)：__________________________________
根据、、、、，建设部以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。
第一条工程概况
1.甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并持有市建委颁发的的企业。
2.装饰施工地点：________区(县)_______________路____弄(村)____号___楼____室。
3.住房结构：__________房型______房_____厅_____套，施工面积___________平方米。
4.装饰施工内容：(见附件一)。
……;12.6由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_____元。
第十三条合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时，按下列第_____种方式解决：
1、向_______________仲裁委员会申请仲裁;
2、向_______________人民法院起诉。
第十四条几项具体规定
14.1因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的_____地点，甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)_____元(此费用不在工程价款内);
14.2施工期间，甲方将外屋门钥匙__________把，交给乙方施工队负责人__________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁__________把，由乙方当场负责安装交付使用。
14.3施工期间，乙方每天的工作时间为：
上午_____点_____分至_____点_____分;
下午_____点_____分至_____点_____分。
第十五条附则
15.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
15.2本合同签定后工程不得转包。
15.3甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
15.4凡在本市各家庭装饰装修市场内签定合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。
15.5合同履行完后自动终止。
15.6本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区(县)的工商行政管理分局进行合同鉴证，以保护合同双方当事人的合法权益。
甲方：乙方：年月日：
家庭装修合同样本【三篇】
答：按照《中华人民共和国合同法》和建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称:家庭装修 2.工程地点: 3.工程内容:以报价表所列项目为准 4.工程施工方式:a.单包工b.包工包辅料c.包工包料 5.工程工期:工程自年月日开工,于年月日竣工 6.合同...
个人房屋装修安全责任协议书
答：甲方:___ 乙方:___公司 代表签名:___ 代表签名:___ 工程主管签名:___ 日期:___ 个人房屋装修安全责任协议书2 甲方:___ 乙方:___ 为了确保业户人身、财产安全,并使用房屋装修施工顺利进行,根据有关法律、法规,凡进入深圳嘉里中心进行房屋装修施工的单位与嘉里中心管理处(下称管理处)签订如下安全责任书。
室内装修施工合同范本
答：家庭装修不是小事,如果事前没有商量好,而后在做改变,就很难了。下面是由整理的室内装修施工合同范本,欢迎阅读,更多关于室内装修施工合同的文章,尽在合同范本栏目。 室内装修施工合同范本(一) 发包人: 承包人: 手机: 委托代理人: 公司电话: 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰...
家庭居室装修施工合同范本
答：依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,结合本市家庭居室装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:第一条 工程概况1.1 工程地点:___1.2 工程装饰装修面积:___1.3 工程户型:___1.4 工程内容及做法...
家庭装修施工合同模板
答：下面是由我为大家整理的“家庭装修施工合同模板”,仅供参考,欢迎大家阅读。 家庭装修施工合同模板【一】 委托方(甲方):___ 承接方(乙方):___ 工程项目: 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同...
家庭装修简单的合同
答：1、负责范围:凡属乙方施工质量或乙方保管不力造成合同工程范围的损坏脱落、丢失、开裂等,由乙方自己承担,尾款押三个月结付。 第五条 附则 1、本合同壹式贰份,双方各执壹份。 2、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效,履行完成后自动终止。 甲方:乙方: 日期:日期: 家庭装修简单的合同2 发包方(以下简称甲方...
2023家庭居室装修施工合同
答：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上,经双方协商一致,签订本合同。 第一条 工程概况和造价 1、甲方装饰装修(以下简称装饰)的住房系合法拥有。甲方的有效证明:___。乙方为本市经...
个人房屋装修合同通用5篇
答：工程竣工验收合格后,___个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。 6、工程造价:装修总金额为:___元整。材料及装修费用由乙方先提供,待甲方验收合格后,按照装修总额给予付款。 7、本协议为一式___份,甲乙方各执___份,具有相同效应。本协议从双方签字之日起生效。 甲方:___乙方:___ 签字(盖章...
家庭装修合同怎么写
答：2、 一般情况下家庭装修合同都是由工商局统一颁发的，不过装修公司会根据自己的情况修改一些合同条款。装修合同中容易出现在单项面积上做手脚，施工工艺说明模糊不清、报价单增项漏项、重复收费、材料信息不全等问题，大家要逐一查看相对应的条款，不能忽视任何细节，给他人留下可趁之机。3、 签订装修合同...
装修施工合同书
答：装修施工合同书范本(精选5篇) 现今很多公民的维权意识在不断增强,合同的类型越来越多,合同是企业发展中一个非常重要的因素。知道吗,写合同可是有方法的哦...根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》及其他有关法律法规...
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，越来越多事情需要用到合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是整理的家庭居室装修施工合同，欢迎大家分享。
家庭居室装修施工合同1
发包方(简称甲方)：__________________________________
承包方(简称乙方)：__________________________________
根据、、、、，建设部以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。
第一条工程概况
1.甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并持有市建委颁发的的企业。
2.装饰施工地点：________区(县)_______________路____弄(村)____号___楼____室。
3.住房结构：__________房型______房_____厅_____套，施工面积___________平方米。
4.装饰施工内容：(见附件一)。
……;12.6由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_____元。
第十三条合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时，按下列第_____种方式解决：
1、向_______________仲裁委员会申请仲裁;
2、向_______________人民法院起诉。
第十四条几项具体规定
14.1因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的_____地点，甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)_____元(此费用不在工程价款内);
14.2施工期间，甲方将外屋门钥匙__________把，交给乙方施工队负责人__________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁__________把，由乙方当场负责安装交付使用。
14.3施工期间，乙方每天的工作时间为：
上午_____点_____分至_____点_____分;
下午_____点_____分至_____点_____分。
第十五条附则
15.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
15.2本合同签定后工程不得转包。
15.3甲、乙双方直接签定合同的，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
15.4凡在本市各家庭装饰装修市场内签定合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。
15.5合同履行完后自动终止。
15.6本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区(县)的工商行政管理分局进行合同鉴证，以保护合同双方当事人的合法权益。
甲方：乙方：年月日：
答：按照《中华人民共和国合同法》和建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称:家庭装修 2.工程地点: 3.工程内容:以报价表所列项目为准 4.工程施工方式:a.单包工b.包工包辅料c.包工包料 5.工程工期:工程自年月日开工,于年月日竣工 6.合同...
答：甲方:___ 乙方:___公司 代表签名:___ 代表签名:___ 工程主管签名:___ 日期:___ 个人房屋装修安全责任协议书2 甲方:___ 乙方:___ 为了确保业户人身、财产安全,并使用房屋装修施工顺利进行,根据有关法律、法规,凡进入深圳嘉里中心进行房屋装修施工的单位与嘉里中心管理处(下称管理处)签订如下安全责任书。
答：家庭装修不是小事,如果事前没有商量好,而后在做改变,就很难了。下面是由整理的室内装修施工合同范本,欢迎阅读,更多关于室内装修施工合同的文章,尽在合同范本栏目。 室内装修施工合同范本(一) 发包人: 承包人: 手机: 委托代理人: 公司电话: 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰...
答：依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,结合本市家庭居室装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:第一条 工程概况1.1 工程地点:___1.2 工程装饰装修面积:___1.3 工程户型:___1.4 工程内容及做法...
答：下面是由我为大家整理的“家庭装修施工合同模板”,仅供参考,欢迎大家阅读。 家庭装修施工合同模板【一】 委托方(甲方):___ 承接方(乙方):___ 工程项目: 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同...
答：1、负责范围:凡属乙方施工质量或乙方保管不力造成合同工程范围的损坏脱落、丢失、开裂等,由乙方自己承担,尾款押三个月结付。 第五条 附则 1、本合同壹式贰份,双方各执壹份。 2、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效,履行完成后自动终止。 甲方:乙方: 日期:日期: 家庭装修简单的合同2 发包方(以下简称甲方...
答：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上,经双方协商一致,签订本合同。 第一条 工程概况和造价 1、甲方装饰装修(以下简称装饰)的住房系合法拥有。甲方的有效证明:___。乙方为本市经...
答：工程竣工验收合格后,___个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修。 6、工程造价:装修总金额为:___元整。材料及装修费用由乙方先提供,待甲方验收合格后,按照装修总额给予付款。 7、本协议为一式___份,甲乙方各执___份,具有相同效应。本协议从双方签字之日起生效。 甲方:___乙方:___ 签字(盖章...
答：2、 一般情况下家庭装修合同都是由工商局统一颁发的，不过装修公司会根据自己的情况修改一些合同条款。装修合同中容易出现在单项面积上做手脚，施工工艺说明模糊不清、报价单增项漏项、重复收费、材料信息不全等问题，大家要逐一查看相对应的条款，不能忽视任何细节，给他人留下可趁之机。3、 签订装修合同...
答：装修施工合同书范本(精选5篇) 现今很多公民的维权意识在不断增强,合同的类型越来越多,合同是企业发展中一个非常重要的因素。知道吗,写合同可是有方法的哦...根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》及其他有关法律法规...
